工程施工协议书集锦15篇【完整版】

工程施工协议书(集锦1)　　在日新月异的现代社会中，需要使用协议的场合越来越多，协议能够成为双方当事人的合法依据。想写协议却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的工程施工协议书，欢迎阅读与收藏。下面是小编为大家整理的工程施工协议书集锦15篇【完整版】,供大家参考。

工程施工协议书(集锦15篇)

　　在日新月异的现代社会中，需要使用协议的场合越来越多，协议能够成为双方当事人的合法依据。想写协议却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的工程施工协议书，欢迎阅读与收藏。

工程施工协议书1

　　甲方：xxx投资置业发展有限公司

　　乙方：

　　为确保xxx项目按期开工，便于施工设备材料进场,甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，双方就xxx项目一期工程施工便道承包事项协商一致,达成以下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：xxx项目一期工程便道施工。

　　2、工作内容：便道清表土方开挖，开山渣基层，水稳层面层，便道四周水沟开挖及便道半年维护等工作。

　　二、承包内容：

　　按甲方工程部提供的印象地中海第一期施工便道施工，便道线路走向甲方代表现场确定。

　　便道施工做法如下：①清除表层土0.3m深②开山渣0.5m厚铺实碾压，便道中间放坡，雨水排入便道两边水沟③水稳层0.1m厚面层压实④便道四周排水沟开挖,不允许道路积水现象 ⑤施工便道维护期6个月，在维护期内乙方负责免费维护不计费用。

　　三、工程价款及支付方式

　　1、经甲乙双方协商，施工便道采取固定综合单价承包方式，综合包干价：59.00元/立方米。结算工程量=开山渣基层体积+水稳层体积

　　本合同单价已包括了完成该工程项目承包内容所需的全部费用，即人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金，及施工中所采取的一切措施等所有费用。

　　2、本工程为单价一次性包死，一经双方确认，不做任何调整（不受天气、市场价格、现场施工条件等因素的影响）。

　　3、乙方全部完成所属工程竣工后，经甲方验收合格，按照甲乙双方确定的工程量办理工程结算。

　　4、便道施工全部完成并经甲方验收书面确认工程质量合格后10日内，甲方支付工程价款的95％给乙方；余款5 % 作为工程质量保修金，保修期半年，质保期满后10日内甲方一次性支付给乙方余款（保修金不计利息）。

　　四、工期要求：

　　本合同日历工期25天。甲方有权按项目进展情况及时调整施工工期。如甲方原因造成延误，工期顺延。

　　五、施工安全与管理：

　　1 为加强现场管理，乙方施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。

　　2 乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方*的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故，维护好现场文明施工形象。若发生上述事件，乙方应自行与责任方协商解决，并自行承担由些而产生的经济责任。

　　3 乙方施工过程中，如果发生安全事故，由乙方自己承担责任，与甲方无关。

　　4 乙方在工程施工期间负责协调处理好与本村村民的关系，不得因其他村民未能承建本便道工程施工而发生纠纷，造成工程停工或延误，如发生上述情况，乙方不能得到及时处理，甲方有权终止本合同并向乙方索赔壹万元。

　　六、施工技术要求：

　　1、乙方每一道工序施工完毕自检合格后通知甲方工程师检查验收，甲方工程师检查合格后方能进行下道工序的施工。

　　2、施工过程中各工序检查出的不合格的部位，乙方应无条件返工和完善，并承担其全部费用。

　　七、其他未尽事宜双方协商解决。

　　八、本合同自签字盖章起生效，合同履行完毕即失效。本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

　　合同附件：《印象地中海项目施工便道做法》

　　甲 方：xxx投资置业发展有限公司 乙 方：

　　甲方代表： 乙方代表：

　　联系电话： 联系电话：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

工程施工协议书2

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：湖州邦尔骨科医院

　　工程地点：

　　工程内容：约4800*方米水电工程

　　资金来源：自筹、并已到位

　　二、工程承包范围：

　　承包范围：本装饰工程施工图纸范围内水电安装（含消防）等工程。

　　三、合同工期

　　开工日期：20xx年6月8日。

　　竣工日期：20xx年9月6日。

　　按单体计算：合同工期总日历天数90天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格工程。

　　五、合同价款

　　按约定的承包方式、承包范围等，采用固定总价合同：

　　按照总合同同等比例下降，以中标价下调18%个点付款，质量要求、施工工艺按总承包合同（湖州邦尔骨科医院装修工程施工合同）和招标文件等要求执行。

　　六、合同生效

　　合同订立时间：

　　合同订立地点：

　　本合同双方协定：经双方签字盖章后生效

　　发包人：（公章）承包人：（公章）

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　邮政编码：邮政编码：

工程施工协议书3

　　甲方：_________________有限公司

　　乙方：_________________项目部

　　为了贯彻执行《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及*《建设工程施工现场管理条例》和省市有关安全生产的文件精神，增加公司、项目部各级施工安全管理人员的职责性，落实好安全工作职责制，杜绝安全事故的发生，特订立年度安全目标管理职责状。具体职责条款如下：

　　一、甲方安全工作职责

　　1、认真宣传贯彻和执行《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及*、省市有关加强安全生产和设备管理工作的规定和通知精神，严格按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）进行监督，指导项目部按《机械设备管理规定》实施。

　　2、按月定期组织开展安全生产、机械设备检查，*时不定期进行抽查，督促指导项目部做好事故隐患的整改工作，定期召开安全生产会议，研究布置安全生产工作，会同安监站做好大型设备的安装验收，在检查中发现对安全隐患整改不力的单位和个人有权采取经济处罚。

　　3、组织开展“安全生产月”及“百日安全无事故活动竞赛”，成立安全竞赛活动小组，制订活动计划，做好　

　　二、乙方安全工作职责

　　1、务必认真贯彻执行《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规，健全和完善各项安全制度和各级安全职责制，贯彻“谁用工，谁负责”的原则，杜绝安全事故的发生，如发生伤亡事故，务必按规定及时上报甲方和上级行政主管部门，自觉理解上级主管部门的调查处理。

　　2、务必认真贯彻执行*《建设工程施工现场管理规定》和省市建设局《关于建立礼貌工地活动的通知》要求，严格按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）进行建筑工地安全生产，礼貌施工管理，并理解服从甲方的监督，检查和指导，用心组织开展礼貌工地建立活动，各项目部切实争创市礼貌工地，力争省礼貌工地。

　　3、用心组织开展“安全生产月”及“夏季百日安全无事故活动竞赛”，推动安全达标，建立礼貌工地的顺利进行，定期召开安全生产会议和组织安全生产检查，做到两个保证，保证安全达标率百分之百贴合标准，保证软件资料百分之百齐全。

　　4、特殊工种人员做到一律持证上岗，杜绝无证操作和超期废证行为。乙方管理安全的人员数量务必配备足够，对建筑面积10000以下工程，务必设专职安全员一名，建筑面积10000以上的工程，设2—3名专职安全员，50000以上的大型工程，应按不同专业组成安全管理组进行安全监督管理。

　　5、加强机械设备管理，负责建立分布台帐，定期进行检查、维修、保养，严禁无证操作，带病运转，及时淘汰安全技术性能差的机械设备，不准使用无生产许可证、准用证的机械设备、所有安全防护用品，脚手架钢管、扣件、安全网等务必贴合国家标准并有产品合格证。

　　6、加强对外来民工的管理和教育，健全用工管理和措施，现场施工人员挂牌上岗，对身份不明者不得使用，对模板支撑、脚手架、临时用电等）并应由安全技术员编制，项目技术负责人审核，公司技术负责人审批，施工现场务必配备专职安全员。乙方应经常对工地的安全设施进行自查，发现事故隐患，应及时向甲方汇报，并立即整改。

　　9、项目部务必健全各级安全生产职责制，项目经理、项目安全员、项目技术负责人、施工员、材料员、保卫消防员、机械管理员、仓库保管员、作业班组长、生产工人。

　　三、奖惩措施：

　　各项目部应按规定完成礼貌工地建立指标，对完成指标者给予奖励，对未完成指标者，将给予处罚。

　　1、对项目部建立的市礼貌工地、省礼貌工地都给予适当的奖励，若没有到达礼貌工地标准，则予以适当处罚。

　　2、项目部每发生一齐重伤事故罚款5万元，每发生一齐死亡事故罚款10万元，并且所有经济损失及法律职责全部由乙方自负。

　　四、其他

　　1、本职责状作为工程项目施工管理协议的附件，与承包协议同等有效。

　　2、本职责状一式二份，甲方一份，乙方一份，双方签字盖章生效，共同守信执行。

　　甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　电话：_______________________电话：___________________________

　　传真：_______________________传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

工程施工协议书4

　　甲方：________建筑工程有限公司

　　乙方：________建设工程________标段(桩号：________)项目经理部

　　因甲方承建工程施工需要，乙方作为该工程项目经理部，由甲方委派实施本工程施工计划，实行内部承包管理方式。现就承包的具体事项经双方协商，达成以下协议，供双方共同遵守：

　　工程名称：________建设工程________标段(桩号：________)。

　　工程地点：____________。

　　一、工期要求：20____年____月____日至20____年____月____日

　　二、乙方的主要权利和义务：

　　甲方委托乙方负责该项目经营承包。乙方可聘用项目部日常负责人(应经甲方同意)，全权处理该项目的施工、人事安排、验收、结算、内业资料及审计等全部项目的组织管理和经济管理工作。乙方可委托项目经理部日常负责人负责施工期间的资金支配、机械设备购置等组织工作并聘用专职财务人员参与财务管理，及时领取并拨付一切费用(包括工程预付款、工程进度款等)，在本工程内实行经济独立核算、自负盈亏，并承担该工程相应的经济与法律责任。

　　三、风险金、工程款及相关费用的支付：

　　(1)乙方在协议签订时须一次性支付适当的费用给甲方作为风险保证金。并在开工前及时缴交农民工工资保证金、保险费、散装水泥办证费等相关费用，以便交建设单位及时办理施工许可证。同时，廉洁保证金、工程施工期间发生的一切检测费及工程完工后的审计费等费用均由乙方负担。

　　(2)甲方在建设单位拨付的每笔工程款后三个工作日内，扣除工程税金(如业主代扣或乙方代缴，则甲方不再扣除)和百分之____的管理费后，全部拨付给乙方临时账户，工程款经甲方人员查验进度并查看乙方提供的用工人员工资签领表后拨付，质保期满后甲方将业主方退回的质保金余额属乙方部分拨付给乙方。

　　四、项目部印章的管理要求：

　　甲方提供承接工程项目的相关证照和银行账号，签发批准成立项目部文件及同意启用项目部印章，派出工程所需相应监管人员，进行施工协调和质量监督及合同管理。本工程的工程项目部用章由甲方派专人管理，工程项目部用章为工程项目的工程款计量及工程报告专用。乙方如用项目部印章与他人签订合同(协议)，甲方视为无效合同(协议)，不承担该合同(协议)责任;乙方如以项目部名义赊购工程用料，甲方不负担清偿责任。

　　五、资料的整理要求：

　　(1)工程资料：乙方必须按施工要求办好一切必要的施工手续和按规定组织施工管理，该工程的一切相关文件原件必须报送公司总工室存档，并听从公司监管人员的指导，施工资料必须按工程施工规范标准做好，并由公司查验合格。如乙方不按规范及时做好工程资料，甲方可另行请人完成，费用从工程进度款或乙方缴交的风险保证金中扣除。

　　(2)财务资料：乙方必须按会计制度及相关规范建立工地会计帐目，以备甲方检查，会计帐目中应有工程支付材料款发票及用工人员工资表等(附用工人员身份证复印件)。 乙方须按财务制度按时完成本工程财务工作，工程竣工后把整理好的本工程财务资料移交给甲方，并按甲方要求的规范格式补充完善。

　　六、工程质量要求：

　　双方根据国家质量验收规范和企业施工质量验收标准进行技术交底和组织验收，乙方按照技术施工图要求精心组织施工，保证工程质量合格，如质量不合格达不到建设单位要求的，必须返工重做或修整，其费用由乙方承担。如工程质量低劣又无法挽救的，乙方除承担全部损失费外还应承担由此引起的其它损失费用。在保修期内出现

　　的工程质量问题，在接到建设单位通知三天内进行维修，超时不整改的，甲方可另派人整改，整改费由乙方负责，甲方有权在风险保证金中扣除。

　　七、施工安全要求：

　　(1)乙方施工队伍进场后，用工人员有关身份证复印件上交到工程项目部，服从甲方施工现场安全生产及文明施工管理制度。乙方在施工过程中发生重大人身安全事故时，由乙方负责，甲方不承担任何责任。乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产教育，在施工中必须按规定对操作人员做好必需的劳动安全保护工作，以及施工现场防火工作，如因乙方操作人员操作不当而造成工伤事故损失的费用由乙方承担。

　　(2)乙方人员要严格遵守工地现场管理制度，在工地现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等有计划安排，保证施工顺利进行。在施工中必须做到材料日用日清、活完料净，保持现场整洁。

　　(3)乙方施工人员要保持相对稳定，出人施工现场要佩戴工作标志牌和戴安全帽，不准合同外来人员出人现场和住宿。

　　(4)乙方在施工过程中做到文明施工，严禁打架斗殴，盗窃等违反治安条例事件发生，一旦发生或造成对他人财产及人身伤害，不论对错，甲方对乙方处以1000～10000元处罚，情节严重者移交当地*机关处理。

　　(5)乙方在施工中发生的经济纠纷及出现的安全责任均由乙方负责，不得牵连甲方。

　　八、农民工工资发放要求：

　　乙方发放工人工资时需用工资单形式支付，必须有当事人签字及盖章，否则由此引起的劳务纠纷甲方一概不负责。乙方必须保障农

　　民工工资正常发放，不得拖欠农民工工资。如拖欠农民工工资;甲方有权从农民工工资保证金中扣除，不足部分可从支付其他款中扣除。如本工程完工时质量达到甲方公司投标承诺的质量标准，待竣工验收合格无异议后，甲方则在30日内把已扣乙方的风险保证金退还乙方。农民工工资保证金在劳动和社会保障局退还甲方后，甲方应及时退还乙方。

　　九、甲方派出人员待遇：

　　本工程经乙方申请，甲方同意委派____作为本工程的项目经理。 项目部委派____为本工程技术负责人，乙方应按不低于该人在本公司的工资待遇发给其报酬和补贴及奖金，具体可与派出人员商议确定，人员的食宿及往返费用由乙方负责。

　　十、奖励条款

　　当乙方在施工过程中没有发生任何安全、质量事故、未被有关部门通报，工程按本协议约定时间完成，质量达到施工合同约定的质量标准，及时足额发放农民工工资，按时整理完善施工资料、财务资料的前提下，同时达到以下两个条件的，在工程取得质量验收评定书时，甲方奖励1%管理费给乙方：

　　(1)工程所在项目部被公司评为优秀项目部。

　　(2)该工程项目经理被公司评为优秀项目经理。

　　十一、其他违约责任：

　　(1)乙方承包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量时，甲方有权终止本协议，造成返工的损失，乙方应予赔偿。

　　(2)乙方在施工任务中，无能力组织施工人员投入施工及不能按时完工，甲方有权终止本协议，组织其他施工班组进场施工，乙方立即无条件退场，同时赔偿甲方经济损失。

　　(3)乙方在施工任务中，如与第三方发生纠纷造起甲方经济和名誉损失的，甲方有追偿权。

　　十二、本协议未尽事宜或如有争议双方相互协商解决。

　　十三、本次所签订的每份协议均具有同等的法律效力。

　　十四、本协议自签订之日起生效，至协议完全履行后自动失效，违约方应赔偿对方的一切经济损失。

　　甲方:____________ 乙方:____________

　　法定代表人：_________ 乙方代表：________

　　委托代理人：_________ 项目部日常负责人：_________

　　协议订立日期:20____年____月____日

工程施工协议书5

　　协议编号:________

　　甲方：姓名______，性别______，年龄______，住址____________身份证号码：。

　　乙方：姓名______，性别______，年龄______，住址____________身份证号码：。

　　经友好协商，根据国家相关法律规定，在*等、自愿、诚实守信的基础上，甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，双方达成以下协议，以资共同遵守:

　　第一条项目名称：项目工程，

　　(以 公司中标合同确认的项目内容及范围为准)

　　第二条甲、乙双方合伙承包的项目，对外以 公司名义出现。

　　工程地点：。

　　第三条工程造价：暂定____________万元人民币，最后以审定价为准。

　　第四条合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

　　第五条出资约定：

　　1、双方确认，同意在工程开工之前由甲方出资 万元（￥.00）元，乙方出资 万元 （￥.00）元，总计 万元 （￥.00）整，作为____________费等，待业主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还，或由甲乙双方协商该笔款的用途。

　　2、后续用款及业主工程款步及时到位，需垫资时应由双方各出一半共同承担。

　　第六条权利和义务：

　　1、双方以包工包料形式共同承包本工程，在扣除各种成本（含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润甲方各占______%；乙方占______%。反之，本着风险共担的原则，如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚，由甲乙双方按各自所获利润分配比例分别承担。

　　2、双方确定，采用聘请项目经理承包项目部的形式组织施工，双方原则上不参与项目部的日常运作，但有权对工程进度、质量进行监督项目经理人选、应由双方进行协商确定，并由双方共同出委托书。

　　3、选用施工队组，确定各种单价，购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时，双方应进行协商，双方协商一致后报项目经理认可后方能执行。如双方协商无果，则有项目经理审定，双方不得干涉，否则按违约责任第1规定执行。

　　4、双方保证工程款专款专用，本工程设立共同专用账户，建筑公司拨付工程款进入该专用账户，从专用账户取款须经甲乙方双方一致同意，双方签字盖章后方可从银行取款。双方各派一名财务人员对日常财务开支进行管理，杜绝不必要开支，减少成本支出。

　　5、材料采购及其他各项开支均应开具正规发票，部分无法开具发票的费用支出，须经甲乙双方核实批准后才可从财务报销。所有报销凭证必须经双方签认方可报销，施工期间甲乙双方人员应注意鉴别搜集各类发票，以供财务管理使用。

　　6、双方要发挥各自特长，在联系工程、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能，要互谅互让，共同面对和克服施工过程中遇到的困难,以确保本工程施工的顺利进行。

　　7、双方以领薪的形式按月从项目部领______元作为日常开支及应酬费用。任何一方对相关部门的招待在开支前应知会对方，相关费用在双方签字后方可报销。如一方因急事需超额用款时，需报对方批准后方可支出。工程资金紧张时双方均不得超额用款。

　　8、盈余分配，以出资为依据，按比例分配；

　　9、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。

　　第七条退伙

　　1、合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；

　　2、退伙需经对方同意，方可实行；

　　3、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

　　第八条违约责任

　　1、违反上述规定，一方给另一方造成损失时，责任方（过错方）应双倍赔偿对方的损失。

　　2、一方弄虚作假，给对方造成重大损失时，除双倍赔偿无责任方的损失外，无责任方有权决定是否解除本协议，是否终止与责任方的合作，是否单独承包本工程。如无责任方要求责任方继续履行本协议时，责任方必须无条件履行。

　　3、任何一方未经对方同意,不给擅自退出本工程的承包，否则应双倍赔偿对方的损失。

　　4、双方承诺：施工期间，任何一方未经对方同意不能向业主提出单独承包本工程，否则视为违约，违约方须双倍偿对方的损失，未违约方有权决定是否继续与违约方合作，由此造成违约方的损失由违约方自负，如未违约方要求违约方继续履行本协议时，违约方不得拒绝，必须无条件履行。

　　第九条甲乙双方与业主、甲方，项目部、施工队，材料商等相关部门人员签订的合约双方各执一份，具有同等法律效力。未尽事宜由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　第十条本协议的生效和终止。

　　本协议自双方签字之日起生效，至本工程项目竣工验收合格办理完结算，且利润分配完毕之日后失效。

　　第十一条本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　身份证号： 身份证号：

　　联系电话： 联系电话：

　　协议书签订地点：

　　签订日期 ：年月日

工程施工协议书6

　　总包方(甲方):

　　分包方(乙方):

　　为加强施工现场安全管理,保护职工的人身健康安全和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、及《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　分包内容（范围）：

　　分包方式：

　　二、工期：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　三、安全生产：

　　1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位（法人单位）的委托书，分包与其资质相符在授权书范围内的工程的经济组织。

　　2、分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定以及其它有关安全生产的法律、法规、规范、标准和各项管理规定，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。

　　3、分包方必须学习、掌握、并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。

　　4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。

　　5、分包方必须执行“三级”安全教育制度，项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。

　　6、分包方必须执行安全检查整改制度和安全技术交*度。

　　7、分包方必须接受总包方上级主管部门、*有关部门的安全生产检查。

　　8、分包方必须执行安全防护设施、设备验收和检查制度。

　　9、分包方自带的施工机械设备，必须符合国家标准规定，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效。

　　10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品，并能正确佩戴和使用。

　　11、分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度”，如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护好事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照，不准破坏事故现场。分包方必须积极配合总包方及总包方上级部门、当地*部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。

　　12、分包方必须承担因分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。

　　13、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。

　　14、分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包方必须做好事故的善后处理工作，当总包方对事故发生负有一定管理责任时，总包方应积极协助分包方作好善后处理工作。

　　15、总包方对分包方提出的隐患和问题，分包方应在三日内按照“三定”原则进行整改，如不按期整改或拖延不改，甚至在此期间发生了安全事故，一切经济损失和责任由分包方承担。

　　16、总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不服从管理的有权令其停止作业。

　　17、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育和安全交底情况。

　　18、分包方所使用的务工人员必须是经当地建委注册、备案、各种证件齐全、审查合格的人员。作业人员作业前必须经过三级安全教育、考核合格的合法务工人员。分包方不准私招乱雇和使用残疾、呆傻、未成年人员进入现场进行作业。如违反所发生的一切后果由分包方全部承担。

　　19、分包方进场后要及时的与总包方签定安全生产协议书、消防协议书、临时用电协议书、环保协议书，并出具分包方企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、职工花名册以及其他有关手续报总包方备案。

　　20、分包方人员只允许在分包工程施工范围内进行作业，不准超出承包范围，分包方人员在现场、上下结构行走时不走指定安全通道或楼梯，违反现场安全管理规定，私拆乱改各种安全防护设施，随意动用触摸各种电器、机械设备，误闯、误入不安全区域和危险部位，造成自己人员或其他人员伤亡的，分包方应承担一切责任，总包方不承担任何责任。

　　21、分包方承担的分项、分部工程范围内的安全防护设施、电器设备、机械设备、用电设备等未达到安全要求或防护不到位、存在缺陷等原因所造成的对自己人员或其他人员伤害的，一切经济损失和造成事故的后果以及全部责任由分包方负责承担。

　　四、违约：

　　1、达不到约定条件的，总包方一经发现，可要求分包方立即进行整改和补充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完善，直到符合约定条件。

　　2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和经济支出。

　　五、争议：

　　当总包、分包方发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向*有关部门申请仲裁。

　　六、本协议书在双方签字盖章后立即生效。

　　七、本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

　　总包方：（盖章） 分包方：（盖章）

　　负责人： 负责人：

　　年月日 年月 日

工程施工协议书7

　　甲方（发包方）：

　　代表人：

　　乙方（责任方）：

　　责任人：

　　依照相关法律、法规规定，双方协商后约定，将________________工程__________________项目委托乙方采施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程内容：

　　2、承包方式：

　　3、承包范围：

　　4、合同总价：

　　5、付款方式：

　　二、双方责任

　　1、甲方责任：

　　（1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

　　（2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。

　　（3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

　　（4）工程完工时，及时安排人员组织验收。

　　（5）及时支付工程款，不可拖欠劳动报酬。

　　2、乙方责任：

　　（1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。

　　（2）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。

　　（3）工人进入施工现场佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。

　　（4）具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工。

　　（5）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。

　　（6）乙方不得将本项目未经甲方同意再行转包、分包，否则甲方有权立即收回本施工项目。

　　（7）工程完工时，乙方应积极配合甲方完成验收。

　　三、工程质量及验收标准

　　工程质量应符合国家现行施工验收规范的要求，必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。

　　四、工期

　　1、计划开工期限_______年_______月_______日，计划完工期限_______年_______月_______日，总历时_______日。

　　2、乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的________‰或________元向甲方支付罚金。

　　五、违约责任

　　（1）若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。

　　（2）若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致合同无法履行的行为，甲方有权单方解除并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

　　六、争议解决

　　双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

　　七、甲方对本责任书上述各条款具有解释权

　　八、附则

　　1、本协议经双方签字、盖章后生效。

　　2、本协议于_______年____月____日在__________________（地点）签署。

　　3、本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

　　九、本协议未尽事宜，双方协商解决

　　甲方：

　　住址：

　　代表人：

　　签订地点：

　　_______年____月____日

　　乙方：

　　住址：

　　责任人：

　　签订地点：

　　_______年____月____日

工程施工协议书8

　　甲方：

　　乙方：

　　为确保溧水县荷花拆迁安置小区荷花嘉园一期工程一标段基础土方工程工期和人身安全，经过甲乙双方协商达成以下协议：

　　1、承包范围：溧水县荷花拆迁安置小区荷花嘉园一期工程一标段基础土方。

　　2、承包价格：

　　挖运基础土方：15、00元/m3（运距1km以内）；挖运淤泥：21、00元/m3（运距1km以内）；回填基础土方：15、00元/m3（运距1km以内）；挖方8、00元/m3（此挖方在机械操作范围之内，如超出范围按次计算。）；桩基挖运基础土方：20、00元/m3（运距1km以内）；桩基回填基础土方：20、00元/m3（运距1km以内）；挖掘机机械台班：315、00元/小时。工程量按现场实际发生计量。(以上单价含税金)

　　3、质量要求：乙方必须在甲方的管理和监督下进行施工，质量必须到达分部分项工程质量评定标准的要求，否则造成返工的一切人工、材料、机械等费用损失由乙方承担。

　　4、安全要求：所有施工人员必须遵守和严格执行《安全操作规程》和《安全管理条例》中的规定，如违反规定所造成一切安全事故产生的费用由乙方承担，项目部并按公司有关规定给予处罚。

　　5、工期要求：乙方必须按甲方进度计划和项目部下达施工任务

　　单进行施工。

　　6、验收方式：甲方按照质量评定标准进行检查验收，质量不合格，不仅要返工，乙方还必须承担所有损失费用。

　　7、奖罚措施：班组完成的所有场地*整必须达到合格标准，经项目部施工员、质检员验收，如达不到合格标准由施工员、质检员下达处罚单，报项目经理复查后在乙方工程款中直接扣除。安全、质量和工期达不到协议约定要求，甲方有权辞退乙方，终止协议。辞退后乙方不得以任何理由阻扰甲方正常施工，否则一切损失由乙方承担。

　　8、结算方式：

　　完成工程量经验收合格，土方工程结束后支付工程款的50%，建筑主体封顶后支付工程款的20%，剩余30%工程款春节前一次性付清。

　　9、违约责任：如乙方达不到协议约定条款，乙方亏损，一切后果由乙方自行承担，与甲方无关。

　　本协议一式四份，甲方三份，乙方持一份，双方签字协议生效。

　　甲方：（公章）乙方：（公章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代表人：委托代表人：

　　日期：日期：

工程施工协议书9

　　甲方(全称)：

　　乙方(全称)：

　　按照《中华人民共和国经济协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　承包范围：

　　承包方式：

　　二、工程日期

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　协议工期总日历天数：_____天

　　三、质量标准

　　工程质量标准：

　　四、协议价款

　　金额(人民币大写)：

　　五、组成协议的文件

　　1、本协议

　　2、中标通知书

　　3、投标书及附件

　　4、标准、规范及有关技术文件

　　5、图纸

　　6、工程量清单

　　7、工程报价单及预算书

　　双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本协议的组成部分。

　　六、协议的生效及终止

　　1、协议签订之日起生效

　　2、除质量保证书外，甲乙双方履行协议的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本协议即告终止。

　　3、协议的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的.原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　七、图纸

　　提供方及份数：

　　八、甲方工作

　　1、提供经当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。

　　2、对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。

　　3、如工程需基建方预留、预埋等基建配合工作，甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。

　　4、提供具备施工条件的施工场地

　　5、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地

　　6、双方约定甲方应做的其他工作：

　　九、乙方工作

　　1、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。

　　2、在施工过程中，如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商解决。

　　3、乙方应按协议规定的时间完成和提供服务。

　　十、施工组织设计和工期

　　1、开工及延期开工

　　乙方应按协议约定的开工时间开始施工。乙方不能按时开工，应当以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。因甲方原因不能按按协议约定的开工时间开始施工。甲方应并以书面形式通知乙方，推迟开工时间，工期顺延。

　　2、由于下列原因造成的工期延误，工期相应顺延：

　　a)甲方不能按协议规定提供图纸及开工条件;

　　b)工程量改变和设计变更;

　　c)因停水、停电、停气等原因造成的停工;

　　d)不可抗拒力;

　　e)因甲方无法达成约定义务造成的工期延迟;

　　f)双方约定工期顺延的其他情况：

　　3、工程竣工

　　a)乙方按协议条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工，如遇特殊情况双方另议。

　　b)施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为协议文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施，甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工追加的协议价款等内容。

　　十一、工程质量

　　a)工程质量应达到协议书约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

　　b)双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

　　c)乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据协议发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，并为检查检验提供便利条件。

　　d)甲方代表的检查检验不应影响施工的正常进行。如影响施工的正常进行，影响正常施工的费用由甲方承担，并相应顺延工期。除此之外严重影响正常施工的追加协议价款由甲方承担。

　　e)隐蔽工程和中间验收

　　根据国家、省、市有关规定执行。

　　f)重新检验

　　无论甲方代表是否进行过验验、当其提出对已经隐蔽工程重新检验时，乙方应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新进行修复。甲方承担由此发生的费用，并相应顺延工期。

　　g)本工程约定的质量保修金为施工协议价款的 %，本工程双方约定乙方向甲方支付质量保修金为(大写)质量保修金应在保修期过后一周内由甲方一次性返还。

　　本工程约定的质量保修期为一年。一年后如出现故障，乙方只收更换设备款和施工成本费用。

　　十二、协议价款与支付

　　1)协议价款的确定本协议价款采用_________方式确定。

　　2)双方约定的工程款(进度款)支付方式和时间：

　　3)甲方应按约定的支付方式和时间支付工程款(进度款)，由于甲方未能按时支付工程款(进度款)所造成的一切后果由甲方负责，如影响工程进度的相应顺延工期。

　　4)工程变更调整的协议价款及其他条款中约定的追加协议价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。

　　十三、工程设计变更

　　施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他主管部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。

　　因工程设计变更所产生的工程费用应作为工程款的一部分与工程款同期调整支付。

　　十四、竣工验收与竣工结算

　　1) 工程竣工验收标准为国家和行业现行各项验收标准及甲乙双方的有关约定

　　2) 工程竣工验收合格后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。之后双方参照本协议书约定的协议价款及补充条款约定的协议价款调整等内容，进行工程竣工结算.

　　3) 甲、乙双方对工程竣工结算价款发生争议时，按协议中关于争议的约定处理。

　　十五、索赔和争议

　　1)违约的处理

　　除不可抗拒力外，因乙方不能按协议工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它违约行为，由乙方支付违约金，违约金按工程总造价的0.5%每天计收，但误期赔偿最高限额不超过协议总价的5%。

　　2)索赔

　　除非双方协议将协议终止，或因一方违约使协议无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议。因一方违约使协议不能履行，另一方欲中止或解除全部协议，应提前10天书面通知违约方后，方可中止或解除协议，由违约方承担违约责任。

　　3)争议

　　本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。

　　十六、协议解除

　　1)甲，乙双方协商一致，可以解除协议。

　　2)有下列情况之一的，甲、乙双方可以解除协议：

　　1、因不可抗力致使协议无法履行;

　　2、因一方违约致使协议无法履行。

　　3、一方根据上述约定要求解除协议的，应以书面形式向对方发出解除协议的通知，并在发出通知的前10天告知对方，通知到达对方时协议解除.对解除协议有争议的，按本协议关于争议的约定处理。

　　4、协议解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和转移工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地，甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按协议约定支付应支付的工程价款.已经定货的材料、设备由订贷方负责退货或解除订货协议，不能退还的贷款和因退货，解除订货协议发生的费用，由责任方承担。除此之外，有过错的一方赔偿因协议解除给对方造成的一切损失。

　　5、协议解除后，不影响双方在协议中约定的结算和清理条款的效力。

　　十七、 协议份数

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份;副本一式两份，甲乙双方各执一份。

　　十八、 补充条款

　　甲方：(章) 乙方：(章)

　　法定代表人： 法定代表人：

工程施工协议书10

　　第一部分　固定单价合同

　　一、 合同价款的确定：

　　1.1　本项目合同价款采用固定单价，风险系数为： 3%　4%　5%　6%　其它　 %。

　　1.2　本合同价款中包含的风险范围为以下√项，风险范围以内综合单价不调整，风险范围以外按实调整，调整办法见本合同第二分部“ 合同价款的调整”部分的约定。

　　1.2.1 工程量增减15%以内，综合单价不调整。

　　1.2.2 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件，在合同工期内，不调整。

　　1.2.3合同工期内乙供材料价格变化在下列幅度：上涨或下跌5%，　10%以内不调整：

　　1.2.4其它说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。

　　二、合同价款的调整：

　　2.1　工程量的调整原则

　　本项目超出工程量清单及风险范围的工程量均按实调整，调整原则为按实际发生计量，承包人提出，发包人确认。

　　2.2　合同价款的调整

　　2.2.1 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件除材料价格外按照以下√项调整，材料价格的调整按照2.2.5款约定。

　　合同工期内遇价格调整文件，均按文件规定调整。

　　由于发包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，均按文件规定调整。

　　由于发包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，文件规定较原约定调增的，按文件规定执行;文件规定较原约定调减的，按原约定不调整。

　　由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，不按文件规定调整。

　　由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，文件规定较原约定调减的，按文件规定执行;文件规定较原约定调增的，按原约定不调整。

　　其它约定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.2.2在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起新的(或变更)工程量清单项目时，综合单价确定原则为以下√项：

　　合同中已有适用新增(或变更)项目的价格，按合同中已有的价格。

　　合同中只有类似新增(或变更)项目的价格，参照类似项目的价格。

　　合同中没有适用或类似新增(或变更)项目的价格，由承包人提出，发包人确认。

　　合同中没有适用或类似新增(或变更)项目的价格，按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮　　 %，为结算工程综合单价。

　　其它约定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.2.3在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起合同单项工程量增减超过15%，并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的，其超过部分或剩余部分工程量的综合单价予以调整，调整办法为以下√项：

　　工程量调增超过约定幅度，其超过部分的工程量的综合单价以原综合单价下浮　　%为新的结算综合单价。

　　工程量调减超过约定幅度，其剩余部分的工程量的综合单价以原综合单价上浮　　%为新的结算综合单价。

　　工程量调增或调减超过约定幅度，其超过部分的工程量或剩余部分工程量的综合单价由承包人提出，发包人确认后，为新的结算综合单价。

　　工程量调增或调减超过约定幅度，其超过部分的工程量剩余部分工程量的综合单价按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮　　%，为新的结算综合单价。

　　其它约定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.2.4 在本项目上因清单项目内容、特征改变，综合单价予以调整，调整办法为以下√项：

　　清单项目中减少一项或多项子目内容，则直接减去该减少部分子目的单价。

　　清单项目中增加一项或多项子目内容，则相应增加该增加部分子目的单价，子目单价的确定方法同2.2.2款。

　　清单项目中同时增加或减少一项或多项子目内容，则重新组价，其综合单价按上述两种方法确定。

　　因发包人提供的工程量清单项目特征描述不清或描述错误引起承包人在该清单项目中少计、多计或错计子目内容，则该清单项目重新组价，综合单价的确定方法同2.2.2款。

　　其它调整方式：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。

　　2.2.5　材料价格的调整。

　　本工程材料价格调整采用如下√项方式：

　　合同工期内遇价格调整文件中涉及材料价格调整规定的，均按文件规定调整。

　　合同工期内材料价格变化超过1.2.3款约定幅度，超出部分的材料差价由发包人承担或受益。

　　由于发包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间，价格上涨(或遇价格调整文件调增)产生的差价由发包人承担，价格下跌(或遇价格调整文件调减)产生的差价由承包人受益。

　　由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间，价格上涨(或遇价格调整文件调增)产生的差价由承包人承担，价格下跌(或遇价格调整文件调减)产生的差价由发包人受益。

　　其它约定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。

　　材料价格调整价差的计算按下述√项方法执行：

　　本项目所用主要材料价差按施工期间材料加权*均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的，按同期市场价计算)，约定主要材料为　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　除上款约定外的材料价差按施工期间材料加权*均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的，按同期市场价计算)。

　　本项目所用主要材料价差按　　　　　 期间的造价管理部门发布的*均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的，按同期市场价计算)，约定主要材料为　　　　　　　　　　　　。

　　除上款约定外的材料价差按　　　　　　期间的造价管理部门发布的*均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的，按同期市场价计算)。

　　本项目所用主要材料价差按　　　　　 期间的*均市场价减去招标时的市场价计算，约定主要材料为　　　　　　　　 。

　　除上款约定外的材料价差按　　　　　 期间的*均市场价减去招标时的市场价计算。

　　其它约定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　(可分为主体施工期间、开竣工期间、合同工期期间、沥青摊铺期间等)

　　2.2.6　措施费用的调整。

　　本项目风险范围以外的措施费用均可按实调整。

　　措施费用调整采用下列√项方式：

　　以清单工程量为计算基础的措施项目，随对应工程量的调整同比例调整。

　　以分部分项工程费为计算基础的措施项目费，随分部分项工程费的调整而调整。

　　除上述所列以外的新增(或变更)措施项目费，调整办法同 2.2.2款。

　　其它约定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.3　其它工程项目费用的确定与调整

　　2.3.1 施工配合费：由发包人单独分包的工程，总包单位按照分包工程造价的　 %或按　　　　　　　　 价格直接向发包人计取。

　　2.3.2 零星工作项目费：由发包人提出并认可的零星项目工作费用按照零星项目签证单记录数据计算。

　　2.3.3 本工程设立不设工期奖励或处罚，提前或延后按照每天　 %比例奖励或处罚，计算基础为经调整后的分部分项工程费用。(以合同工期为参照对象)

　　2.3.4 本工程设立不设工程质量奖惩，以招标文件约定质量等级为基准，每提高或降低一个等级，按　 %给予奖励或处罚，计算基础为经调整后的分部分项工程费用。竣工验收不合格的，除无条件返工至合格，扣除所有已计算的工程质量奖励费用及降低等级处罚外，按照不再按经调整后的分部分项工程费的　　 %处以罚款。(质量等级分为不合格、合格、县级市优质结构、姑苏杯、扬子杯、鲁班奖)

　　2.3.5 暂定材料价格的调整确认方法：本工程所有暂定材料均甲供乙供，调整方式采用下列√项：

　　按照发包人提供价格结算，与暂定价的差价列入其它相应费用的计算基础。

　　按照发包人与承包人共同询价后确认价格结算，与暂定价的差价列入其它相应费用的计算基础。

　　按照造价管理部门发布的指导(信息)价格结算，与暂定价的差价列入其它相应费用的计算基础。

　　其它约定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.3.6 本工程工程保险费用以如下方式支付或承担：

　　。

　　2.3.7 工程审核费用的支付方式采用下列√：

　　由发包人支付。

　　核减率在　　%以内由发包人支付，核减率超过　　%，超出部分的审核费用由承包人支付。

　　核减率在　　%以内由发包人支付，核减率超过　　%，全部审核费用由承包人支付。

　　审核费用支付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.4 补充约定：

　　第二部分　固定总价合同

　　一、合同价款的确定：

　　1.1　本项目合同价款采用固定总价，包干系数为： 3%　4%　5%6%　其它　 %。

　　1.2　本合同价款中包含的包干范围为以下√项，包干范围以内合同价款不予调整，包干范围以外按实调整，调整办法见本合同第二分部“合同价款的调整”部分的约定。

　　1.2.1 本项目在施工图纸范围内，工程量已经双方核实无误，工程量不调整。

　　1.2.2 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件，在合同工期内，不调整(不可竞争费除外)。

　　1.2.3 合同工期内乙供材料价格变化在下列幅度：上涨或下跌5%， 10%以内不调整;

　　1.2.4其它说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。

　　二、合同价款的调整：

　　2.1　工程量的调整

　　本项目超出施工图纸及包干范围的工程量均按实调整，调整原则为按实际发生工程量计量，由承包人提出，发包人确认。

　　2.2　合同价款的调整

　　2.2.1在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起新的(或变更)工程量清单项目时，合同价款予以调整，调整办法为以下√项：

　　合同中已有适用新增(或变更)项目的价格，按合同中已有的价格乘以新增(或变更)工程量，以其为计价基础的其它费用按合同计价程序和费率标准计算。

　　合同中只有类似新增(或变更)项目的价格，参照类似项目的价格乘以新增(或变更)工程量，以其为计价基础的其它费用按合同计价程序和费率标准计算。

　　合同中没有适用或类似新增(或变更)项目的价格，由承包人或发包人提出适当的新增(或变更)项目的价格，经对方确认后乘以新增(或变更)工程量，以其为计价基础的其它费用按合同计价程序和费率标准计算。

　　合同中没有适用或类似新增(或变更)项目的价格，按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮　　 %，为结算工程价款。

　　其它约定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.2.2在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起合同单项工程量增减超过15%，并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的，其超过部分或剩余部分工程量的综合单价予以调整，调整办法为以下√项：

　　工程量调增超过约定幅度，其超过部分的工程量的综合单价以原综合单价下浮　　%为新的结算综合单价。

　　工程量调减超过约定幅度，其剩余部分的工程量的综合单价以原综合单价上浮　　%为新的结算综合单价。

　　工程量调增或调减超过约定幅度，其超过部分的工程量或剩余部分工程量的综合单价由承包人提出，发包人确认后，为新的结算综合单价。

　　工程量调增或调减超过约定幅度，其超过部分的工程量剩余部分工程量的综合单价按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮　　%，为新的结算综合单价。

　　其它约定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.2.3 在本项目上因清单项目内容、特征改变，合同价款予以调整，其综合单价调整办法为以下√项：

　　清单项目中减少一项或多项子目内容，则直接减去该减少部分子目的单价。

　　清单项目中增加一项或多项子目内容，则相应增加该增加部分子目的单价，子目单价的确定方法同2.2.1款。

　　清单项目中同时增加或减少一项或多项子目内容，则重新组价，其综合单价按上述两种方法确定。

　　因发包人提供的工程量清单项目特征描述不清或描述错误引起承包人在该清单项目中少计、多计或错计子目内容，则该清单项目重新组价，综合单价的确定方法同2.2.1款。

　　其它调整方式：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。

　　2.2.4　材料价格的调整。

　　本工程材料价格调整采用如下√项方式：

　　合同工期内材料价格变化超过1.2.3款约定幅度，超出部分的材料差价由发包人承担或受益。

　　由于发包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间，价格上涨产生的差价由发包人承担，价格下跌产生的差价由承包人受益。

　　由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间，价格上涨产生的差价由承包人承担，价格下跌产生的差价由发包人受益。

　　其它约定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。

　　材料价格调整价差的计算按下述√项方法执行：

　　本项目所用主要材料价差按施工期间材料加权*均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的，按同期市场价计算)，约定主要材料为　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　除上款约定外的材料价差按施工期间材料加权*均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的，按同期市场价计算)。

　　本项目所用主要材料价差按　　　　　 期间的造价管理部门发布的*均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的，按同期市场价计算)，约定主要材料为　　　　　　　　　　　　。

　　除上款约定外的材料价差按　　　　　　期间的造价管理部门发布的*均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的，按同期市场价计算)。

　　本项目所用主要材料价差按　　　　　 期间的*均市场价减去招标时的市场价计算，约定主要材料为　　　　　　　　 。

　　除上款约定外的材料价差按　　　　　 期间的*均市场价减去招标时的市场价计算。

　　其它约定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　(可分为主体施工期间、开竣工期间、合同工期期间、沥青摊铺期间等)

　　2.2.5　措施费用的调整。

　　本项目包干范围以外的措施费用均可按实调整。

　　措施费用调整采用下列√项方式：

　　以清单工程量为计算基础的措施项目，随对应工程量的调整同比例调整。

　　以分部分项工程费为计算基础的措施项目费，随分部分项工程费的调整而调整。

　　除上述所列以外的新增(或变更)措施项目费，调整办法同 2.2.1款。

　　其它约定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.3　其它工程项目费用的确定与调整

　　2.3.1 施工配合费：由发包人单独分包的工程，总包单位按照分包工程造价的　 %或按　　　　　　　价格直接向发包人计取。

　　2.3.2 零星工作项目费：由发包人提出并认可的零星项目工作费用按照零星项目签证单记录数据计算。

　　2.3.3 本工程设立不设工期奖励或处罚，提前或延后按照每天　 %比例奖励或处罚，计算基础为经调整后的分部分项工程费用。

　　2.3.4 本工程设立不设工程质量奖惩，以招标文件约定质量等级为基准，每提高或降低一个等级，按　 %给予奖励或处罚，计算基础为经调整后的分部分项工程费用。竣工验收不合格的，除无条件返工至合格，扣除所有已计算的工程质量奖励费用及降低等级处罚外，按照不再按经调整后的分部分项工程费的　　 %处以罚款。(质量等级分为不合格、合格、县级市优质结构、姑苏杯、扬子杯、鲁班奖)

　　2.3.5 暂定材料价格的调整确认方法：本工程所有暂定材料均甲供乙供，调整方式采用下列√项：

　　按照发包人提供价格结算，与中标价中材料价格的差价列入其它相应费用的计算基础。

　　按照发包人与承包人共同询价后确认价格结算，与中标价中材料价格的差价列入其它相应费用的计算基础。

　　按照造价管理部门发布的指导(信息)价格结算，与中标价中材料价格的差价列入其它相应费用的计算基础。

　　其它约定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.3.6 本工程工程保险费用以如下方式支付或承担：

　　。

　　2.3.7 工程审核费用的支付方式采用下列√：

　　由发包人支付。

　　核减率在　　%以内由发包人支付，核减率超过　　%，超出部分的审核费用由承包人支付。

　　核减率在　　%以内由发包人支付，核减率超过　　%，全部审核费用由承包人支付。

　　审核费用支付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.4 补充约定：

　　第三部分　可调整格合同

　　一、合同价款的确定

　　本项目合同价款采用可调整格合同形式。

　　二、合同价款的调整

　　2.1 工程量的调整

　　在本项目上发生的所有工程量均按实调整，调整原则为按实计量，承包人提出，发包人确认。

　　2.2 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件按以下√项调整：

　　2.2.1 合同工期内遇价格调整文件，均按文件规定调整。

　　2.2.2 由于发包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，均文件规定调整。

　　2.2.3 由于发包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，文件规定较原约定调增的，按文件规定执行;文件规定较原约定调减的，按原约定不调整。

　　2.2.4 由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，不按文件规定调整。

　　2.2.5 由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，文件规定较原约定调减的，按文件规定执行;文件规定较原约定调增的，按原约定不调整。

　　2.2.6 其它约定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.3在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起新的(或变更)工程量清单项目时，综合单价予以调整，调整办法为以下√项：

　　2.3.1合同中已有适用新增(或变更)项目的价格，按合同中已有的价格。

　　2.3.2合同中只有类似新增(或变更)项目的价格，参照类似项目的价格。

　　2.3.3合同中没有适用或类似新增(或变更)项目的价格，由承包人或发包人提出适当的新增(或变更)项目的价格，经对方确认。

　　2.3.4 合同中没有适用或类似新增(或变更)项目的价格，按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮　%，为结算工程综合单价。

　　2.3.5 其它约定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.4 在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起合同单项工程量增减超过15%，并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的，其超过部分或剩余部分工程量的综合单价予以调整，调整办法为以下√项：

　　2.4.1工程量调增超过约定幅度，其超过部分的工程量的综合单价以原综合单价下浮　　%为新的结算综合单价。

　　2.4.2工程量调减超过约定幅度，其剩余部分的工程量的综合单价以原综合单价上浮　　%为新的结算综合单价。

　　2.4.3工程量调增或调减超过约定幅度，其超过部分的工程量或剩余部分工程量的综合单价由承包人提出，发包人确认后，为新的结算综合单价。

　　2.4.4工程量调增或调减超过约定幅度，其超过部分的工程量剩余部分工程量的综合单价按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮　　%，为新的结算综合单价。

　　2.4.5 其它约定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.5 在本项目上因清单项目内容、特征改变，综合单价予以调整，调整办法为以下√项：

　　2.5.1 清单项目中减少一项或多项子目内容，则直接减去该减少部分子目的单价。

　　2.5.2 清单项目中增加一项或多项子目内容，则相应增加该增加部分子目的单价，子目单价的确定方法同2.3款。

　　2.5.3 清单项目中同时增加或减少一项或多项子目内容，则重新组价，其综合单价按上述两种方法确定。

　　2.5.4 因发包人提供的工程量清单项目特征描述不清或描述错误引起承包人在该清单项目中少计、多计或错计子目内容，则该清单项目重新组价，综合单价的确定方法同2.3款。

　　2.5.5 其它调整方式：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。

　　2.6　材料价格的调整。

　　2.6.1 本工程材料价格调整采用如下√项方式：

　　合同工期内遇价格调整文件中涉及材料价格调整规定的，均按文件规定调整。

　　合同工期内材料价格变化超过　　%幅度，超出部分的材料差价由发包人承担或受益。

　　由于发包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间，价格上涨(或遇价格调整文件调增)产生的差价由发包人承担，价格下跌(或遇价格调整文件调减)产生的差价由承包人受益。

　　由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间，价格上涨(或遇价格调整文件调增)产生的差价由承包人承担，价格下跌(或遇价格调整文件调减)产生的差价由发包人受益。

　　其它约定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。

　　2.6.2 材料价格调整价差的计算按下述√项方法执行：

　　本项目所用主要材料价差按施工期间材料加权*均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的，按同期市场价计算)，约定主要材料为　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　除上款约定外的材料价差按施工期间材料加权*均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的，按同期市场价计算)。

　　本项目所用主要材料价差按　　　　　 期间的造价管理部门发布的*均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的，按同期市场价计算)，约定主要材料为　　　　　　　　　　　　。

　　除上款约定外的材料价差按　　　　　　期间的造价管理部门发布的*均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的，按同期市场价计算)。

　　本项目所用主要材料价差按　　　　　 期间的*均市场价减去招标时的市场价计算，约定主要材料为　　　　　　　　 。

　　除上款约定外的材料价差按　　　　　 期间的*均市场价减去招标时的市场价计算。

　　其它约定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　(可分为主体施工期间、开竣工期间、合同工期期间、沥青摊铺期间等)

　　2.7　措施费用的调整。

　　2.7.1 在本项目上发生的措施费用均可按实调整。

　　2.7.2 措施费用调整采用下列√项方式：

　　以清单工程量为计算基础的措施项目，随对应工程量的调整同比例调整。

　　以分部分项工程费为计算基础的措施项目费，随分部分项工程费的调整而调整。

　　除上述所列以外的新增(或变更)措施项目费，调整办法同 2.3款。

　　其它约定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.8　其它工程项目费用的确定与调整

　　2.8.1 施工配合费：由发包人单独分包的工程，总包单位按照分包工程造价的　 %或按　　　　　　　　　 价格直接向发包人计取。

　　2.8.2 零星工作项目费：由发包人提出并认可的零星项目工作费用按照零星项目签证单记录数据计算。

　　2.8.3 本工程设立不设工期奖励或处罚，提前或延后按照每天　 %比例奖励或处罚，计算基础为经调整后的分部分项工程费用。

　　2.8.4 本工程设立不设工程质量奖惩，以招标文件约定质量等级为基准，每提高或降低一个等级，按　 %给予奖励或处罚，计算基础为经调整后的分部分项工程费用。竣工验收不合格的，除无条件返工至合格，扣除所有已计算的工程质量奖励费用及降低等级处罚外，按照不再按经调整后的分部分项工程费的　　 %处以罚款。(质量等级分为不合格、合格、县级市优质结构、姑苏杯、扬子杯、鲁班奖)

　　2.8.5 暂定材料价格的调整确认方法：本工程所有暂定材料均甲供乙供，调整方式采用下列√项：

　　按照发包人提供价格结算，与中标价中材料价格的差价列入其它相应费用的计算基础。

　　按照发包人与承包人共同询价后确认价格结算，与中标价中材料价格的差价列入其它相应费用的计算基础。

　　按照造价管理部门发布的指导(信息)价格结算，与中标价中材料价格的差价列入其它相应费用的计算基础。

　　其它约定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.8.6 本工程工程保险费用以如下方式支付或承担：

　　。

　　2.8.7 工程审核费用的支付方式采用下列√：

　　由发包人支付。

　　核减率在　　%以内由发包人支付，核减率超过　　%，超出部分的审核费用由承包人支付。

　　核减率在　　%以内由发包人支付，核减率超过　　%，全部审核费用由承包人支付。

　　审核费用支付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.9 补充约定：

工程施工协议书11

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、诚信的原则。甲乙双方就水电安装工程施工事项友好协商，双方一致达成共识订立如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程承包范围及形式

　　由乙方承包室内给水及排水系统安装（包括消火栓系统、雨水、空调冷凝水系统），强电系统安装，弱电系统工程安装，暖通系统工程安装。以单包工、包机械的形式完成甲方与建设单位提供、设计施工图、图纸会审纪要及设计变更中的全部工作内容。

　　二、工期要求：

　　依据甲方与建设单位签订合同的约定以及有关通知执行，（具体配合土建工期为准则）。但乙方应随土建进度合理的安排，进行穿插施工，不得以各种原因拖延工期，否则甲方有权另聘水电班组进行施工。赶工期所超出的费用均由乙方负责，如延误一天扣款500元-201元/栋。

　　三、工程质量要求：

　　工程质量为优良，乙方应严格按照：《建筑电气工程质量验收规范》（gb50303-201），《建筑给排水工程施工质量验收规范》（gb50242-201），及施工图纸，设计变更通知书进行施工。

　　四、甲方责任：

　　1、组织施工技术及安全交底，对工程质量、进度进行监督与控制。

　　2、 提供施工图纸一份，以及各种会审图和施工设计变更通知书。

　　3、协调业主、监理以及设计人员现场配合工作。

　　五、乙方责任：

　　1、乙方按甲方的进度、质量要求组织人员进场施工，服从甲方现场委派人员配合管理和现场各工序验收、交接工作。

　　2、负责搞好班组人员的内部事务关系。配合项目部将进场施工人员做好三级教育，花名册及相关证明材料报送给甲方备案，在施工中不准聚众用各种形式赌博、打架、不得使用电器，否则每次扣款200元。

　　3、所有用料、领用由班组开单，施工员签字，经材料负责人审核后开领料单，实领材料及时返回到开单处作领料登记。所领材料按图纸以公司预算部结算量加定额内损耗率为准，超过范围、多领材料由乙方负责在结算时工程款中扣回。

　　4、甲方所采购的材料、设备等运至现场时，乙方应及时组织人员卸车，不计取费用（大型设备除外），收集材料合格证及检测报告；乙方应协助甲方对所采购的材料质量进行把关，发现甲方采购材料质量和设备型号规格不符合设计、规范及有关规定的，应及时与甲方联系。

　　5、乙方应根据工程施工进度，认真做好施工材料的计划工作，并及时报送采购，具体报送材料的时间为：一般本地区（市区）能采购的材料应提前五天，需要定货和大宗材料的应提前一个月；由于乙方未能根据施工进度计划工程使用材料而延误工期的由甲方视具体情况给予500～1000元/次的经济处罚。

　　6、乙方在施工过程中，在保证质量及规范要求前提下，积极配合甲方节约材料，如发现浪费材料，乱扔材料均按原价的10倍赔偿，不得在工地上大小便，否则每次扣款100元。

　　7、乙方负责指导施工人员遵纪守法、安全生产，如果因乙方原因造成安全事故一切费用均由乙方负责。

　　8、在给排水施工过程中，管道离墙应统一，管道坡度、垂直度、支、吊架、管卡间距未在规范允许偏差范围内，凡超一处扣款200元。

　　9、管道系统未按要求做水压实验、灌水实验、通水实验、通球实验，每立管扣款300元。

　　10、地漏安装应统一标高，不宜过高或过低，影响观感及使用，不按要求安装的每个扣款50元。

　　11、在楼坪混凝土浇灌过程中，应安排人员执勤及看模。如经现场管理人员发现未到场执勤及看模每次扣款300元。

　　12、电气器具及线路绝缘电阻未测试合格就进行安装电器及通电试验的每系统扣款800元。

　　13、未按设计要求做总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结的每处扣款500元。

　　14、插座线路未按强制性标准要求的相序连接的每个扣款100元。

　　15、接地装置焊接中，搭接长度、施焊面不符合规范要求的每处扣款200元。

　　16、暗埋灯头未弹线定位的，暗配管接口未成品保护的各部位扣款500元。

　　17、同一场所、开关、插座、配电箱未弹线定位在同一规范标高的每个扣款150元。

　　18、风管成品不许有变形、扭曲、开裂、孔洞，法兰脱落等现象，发现每处扣款100元。

　　19、风管支、吊架制作完毕后，应进行除锈，刷一遍防锈漆，如发现每处扣款100元。 20、风管水*度、支、吊架、间距未在规范允许偏差范围内，凡超一处扣款200元

　　21、强弱电导管安装墙体时，切割管槽和敲打应在内墙粉底前完成，甲方提供材料由乙方自行补洞并满足土建粉刷要求；给排水管洞应在地面找*前补完；如延误土建墙体粉刷一天扣款500元-201元/栋。土建墙体粉刷施工完毕后，仍需切割或敲打所产生的管槽，由乙方自行委托专业泥水工修补并满足土建质量要求。如达不到土建质量要求每处扣款150元。

　　22、给排水管洞修补完后应及时做蔽水试验并通知施工员验收，如发现一处未做扣款

　　300元。

　　23、在施工过程中必须严格按施工图施工，不得擅自更改自主施工，不听施工员及现场人员指挥安排的每次扣款1000元。

　　24、在交房保修期间水电质量问题要及时的在一天内维修完毕，若超过时间甲方有权自行维修，费用双倍收取。

　　六、工程结算及付款方法：

　　1、按建筑面积结算。质量达到优良要求的每*方元、地下室部分每*方质量达不到优良要求的每*方扣除元

　　2、本单价已包括施工中的所有机械及操作人员，也包括切割片、电焊条、锯片、铁钉等部分辅材。电线管弹簧每栋提供φ16：8条、20：φ5条。

　　3、付款方法

　　(1)付款方式按分期执行，地下室顶板完成后付其所完成工程量，工程封顶后每月付完成量的，工程预验收前付至总工资的,综合验收后付至总工资的，交房后付至总工资的，余下的等所有房屋全部交接完成后付清。

　　(2)付款方法，领款人必须由施工员认可和签字后方可领取所申请的款项。如在施工过程中未按施工员要求和指挥施工和整改的，施工员有权拒签所申请的款项，并此致按要求整改到位后再签所申请的款项。其他任何人都无权领取一切款目，乙方领到款目后应及时支付给工人工资，若发现任何拖延或拒付工人工资引起纠纷，由此产生的一切责任及经济损失均由乙方负担。若工程在施工途中因乙方原因造成乙方退场的，按完成工作量的40%计算。

　　(3)未尽事宜面议，以上合同款双方认真执行，甲、乙双方签字生效，工程竣工交房验收，款项付清后自然失效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　乙方代表：

　　甲方代表：

　　时间：

工程施工协议书12

　　合同号：__________

　　甲方：__________

　　详细地址：______

　　邮政编码：______

　　联系人：________

　　联系电话：______

　　住所：__________

　　乙方 ：_________

　　详细地址：______

　　邮政编码：______

　　法定代表人：____

　　联系电话：______

　　住所：__________

　　甲方经过招选，选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位，并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：

　　第一条工程项目概况

　　（一）项目名称：机房建设合同

　　（二）施工地址：____________________

　　（三）双方委派的工程代表：

　　甲方代表：__________联系电话：__________

　　乙方代表：__________联系电话：__________

　　第二条工程项目的运作方式

　　（一）甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责；

　　（二）甲方制订机房材料和机房建设设计要求，乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突*况应和甲方协商解决。

　　第三条工程项目的具体内容

　　（一）按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工（要达到甲方要求及安全技术指标，见附件一）。

　　（二）机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。

　　（三）机房室内设备、空调、照明等电源布线（包括材料采购）。（见附件一）

　　（四）配合甲方进行设备的调试、调测。

　　（五）机房的接地及防雷处理（按国家标准，见附件一）。

　　（六）其它与基站机房建设有关的事宜。

　　第四条工程价款与费用结算

　　（一）工程施工总价款人民币（小写）：__________（人民币大写：__________）；其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。

　　（二）付款方式：

　　1．乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后，甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。

　　2．机房建设完毕（包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等）经甲方验收合格再付总合同金额的_______%。

　　3．剩余__________%工程合同款于工程全部完工__________个月后经甲方终验合格后全部支付完毕；

　　4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：

　　收款人：_________________________________________________________

　　开户行：_________________________________________________________

　　帐户：___________________________________________________________

　　5．乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

　　第五条工程期限

　　（一）工程开工日期为：__________；

　　（二）施工最后期限：____________；

　　（三）完工时间预计：______________

　　第六条双方的权利和义务

　　（一）甲方的权利与义务

　　1．甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求，明确乙方的具体工作内容；

　　2．甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件，确保不影响施工进度；

　　3．施工过程中，甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改，具体程序及细节由甲乙双方协商；

　　（二）乙方的权利与义务

　　1．乙方应在规定的时间内提交"施工组织设计方案"和"施工综合进度计划"，甲方对于乙方提交的"施工组织设计方案"和"施工综合进度计划"同意与否，应在________日内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的"施工组织设计方案"和"施工综合进度计划"为合同附件，应共同遵循；

　　2．乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：

　　（

　　1）施工单位的营业执照及法人证明书；

　　（2）施工主管部门规定的其他应具备的条件。

　　3．乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场，或甲方指定的场所；

　　4．乙方按甲方要求负责基站机房材料采购、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作；

　　5．合同签订时乙方应向甲方交纳每基站站点人民币 万元施工保证金，用于施工质量和完工时间的保证；

　　6．乙方在组织施工时应切实注意安全，凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故，由乙方自行负责；

　　7．乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。

　　8．每一站点施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。

　　第七条未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人，不得将工程项目进行分包和转包；

　　第八条乙方施工人员在工程施工期间，应服从遵守甲方有关制度，维护甲方的企业形象，不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动，由此产生的一切后果由乙方负责。

　　第九条保密条款：甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。

　　第十条工程质量与验收

　　（一）甲方按移动电视发射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收，乙方每施工完一个基站即通知甲方进行验收。

　　（二）乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。

　　（三）以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。

　　（四）以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方承担，相应顺延工期。

　　（五）工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。

　　（六）由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方承担，工期相应顺延。

　　（七）需要进行中间验收的工程或部位，在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。

　　（八）工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收，并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。

　　第十一条违约责任

　　（一）合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失，甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金，不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除（原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金_______%），不可抗力因素除外，因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。

　　（二）乙方应严格按照甲方的要求进行施工，不能自作主张，否则造成的一切损失均由乙方自行负责。

　　（三）本合同生效后，除甲乙双方一致同意或不可抗力外，双方应认真履行。任何一方单方中止合同，应承担违约责任，违约金为本合同工程施工费用总金额的_______%。

　　（四）乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用；

　　（五）在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障，乙应承担由此造成的一切损失。

　　（六）由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。

　　（七）因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。

　　第十二条争议解决方式

　　甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向深圳仲裁委员会申请仲裁。

　　第十三条本合同未尽事宜，双方协商解决。经双方协商一致，合同条款可以予以变更或终止。

　　第十四条本合同签署之日起日内，乙方应向甲方一次*纳施工保证金壹万元人民币，方可正式施工。本合同自交纳保证金之日起生效。

　　第十五条本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

　　甲方：（章）_________ 乙方（章）___________

　　代表人：（签字）_____ 代表人：（签字）_____

　　委托代理人：_________ 委托代理人：_________

　　联系电话：___________ 联系电话：___________

　　_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

工程施工协议书13

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经充分协商，就甲方和乙方签订的《 天然气安装工程施工合同》达成以下补充协议：

　　一、甲乙双方于 年 月 日签订的《 天然气安装工程施工合同》，合同第四条原内容：“承包方式及材料供应：本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须按照施工图设计要求进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经甲方现场代表及监理认可后方能使用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。”经甲乙双方协商一致，更改为：

　　（1）本工程由乙方包工不包料方式承包，本工程所有材料按照施工图设计要求由甲方进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经监理认可后方能使用。

　　（2）施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。

　　二、本协议一式四份，双方各执两份，每份具有同等效力，经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　负责人：

　　现场代表： 乙方代表：

　　年 月 日 年 月 日

工程施工协议书14

　　甲方：xx县xx学校

　　乙方：xx

　　为强化安全意识，确保施工顺利，本着“安全第一，预防为主” 的原则，积极提高工人“自防、自治、自卫”能力，实现安全无事故目标，现结合工程实际情况，经双方商定签订本安全协议书。

　　1. 在施工过程中，甲方随时开展安全检查，并对施工中发现的问题，及时提出整改意见，限期要求乙方整改完毕。

　　2. 乙方向甲方提供年龄在18周岁以上至50周岁以下的健康劳动者，并对其进行安全入场教育和安全知识考试。

　　3. 特种作业人员必须持证上岗。

　　4. 乙方按照有关规程、规范、标准和甲方安全技术交底进行操作，不得违章作业和野蛮施工。

　　5. 乙方应保证其工人服从甲方管理，遵守甲方各项规章制度，遵守劳动纪律。

　　6. 乙方应保持施工期间安全事故为零的记录，并承担因自身原因所发生的一切安全事故的全部经济与法律责任。

　　7. 本协议书自签字之日起至工程结束时有效。

　　8. 本协议书一式两份，甲方双方各一份，双方签字生效。

　　甲 方（盖章）： 乙 方（签字）：

　　20 年 月 日

工程施工协议书15

　　协议书由____(以下简称“业主”)为一方，与____(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。

　　鉴于业主已委托监理单位为____工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益.兹就以下事项达成协议:

　　一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

　　二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

　　1.公路工程施工监理中标函或委托函

　　2.公路工程施工监理合同通用条件

　　3.公路工程施工监理合同专用条件

　　4.《公路工程施工监理规范》(jtj 077-95)

　　5.公路工程施工监理招、投标文件

　　6.双方签认的补充或修正文件

　　7.其它文件

　　8.附件：

　　附件a——监理服务的形式、范围与内容

　　附件b——业主提供的监理工作条件

　　附件c——监理服务的费用与支付

　　其它附件

　　三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。

　　四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

　　五、本协议书经双方签字盖章后，自___年___月__ 日生效，至___年__月___日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

　　六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本___份.双方各执___份。

　　业主：_____(盖章)______监理单位：_____(盖章)

　　法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)

　　单位地址： 单位地址：

　　邮编： 邮编

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　开户银行： 开户银行;

　　帐号： 帐号：

推荐访问:协议书 工程施工 集锦 工程施工协议书集锦15篇 工程施工协议书1 工程施工协议书100字 工程施工协议书15条 工程施工协议书范本